Главная | Бланк договора подряда на капитальное строительство

Бланк договора подряда на капитальное строительство


Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Удивительно, но факт! Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ приложение. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

Разновидности договоров подряда

Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

Удивительно, но факт! Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

Удивительно, но факт! Срок действия настоящего договора установлен с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

Удивительно, но факт! В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

Действие непреодолимой силы 7. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Структура и содержание типового договора подряда на капитальное строительство

Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

Удивительно, но факт! Данное соглашение чаще всего заключается на долгий срок и сопровождается оформлением большого количества документации технической, проектно-сметной, нормативно-правовой.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. Порядок разрешения споров 8.

Отличие договора подряда от трудового договора

Все разногласия и споры. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке. Порядок изменения и дополнения договора 9. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. На стороне подрядчика выступают строительные организации и индивидуальные предприниматели, которые в обязательном порядке должны иметь лицензию на осуществление такой деятельности.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

При необходимости для выполнения отдельных видов работ генподрядчики могут привлекать других специалистов — субподрядчиков если данное условие предусмотрено договором. Генподрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество и сроки выполненных работ субподрядными организациями.

Рекомендуем к прочтению! Написать жалобу на компанию мегафон

Данное соглашение чаще всего заключается на долгий срок и сопровождается оформлением большого количества документации технической, проектно-сметной, нормативно-правовой.

Особенности договора подряда на капитальное строительство Договор подряда на капитальное строительство имеет существенные отличия от подобных соглашений на выполнение работ: Договор подряда на капитальное строительство заключается для выполнения следующих работ: Структура и содержание типового договора подряда на капитальное строительство Дата и место заключения соглашения.

Советы офисному сотруднику:

Необходимо определить конкретный вид работы, которую должен выполнить подрядчик. Срок действия договора подряда.

Удивительно, но факт! Заказчик должен не только обеспечить надлежащие условия для решения поставленных задач, но и своевременно оплатить выполненную работу при условии достижения требуемых результатов.

Указываются даты начала и окончания строительной деятельности. Без указания конкретного срока договор будет считаться недействительным.

Договор подряда — образец (типовая форма)

Права и обязанности сторон. Обязанность по предоставлению необходимых материалов и оборудования могут возлагаться на любую из сторон. Генподрядчик обязан осуществлять капитальное строительство в соответствии с технической документацией и утвержденной сметой. Заказчик имеет право осуществлять надзор и контроль за действиями подрядчика.

Удивительно, но факт! Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.



Читайте также:

  • Раздел квартиры вопросы и ответы
  • Экономические преступления ст 204
  • Положено ли отпуск работнику кфх работающии по трудовому договору